工程在竣工验收之前发包人已经投入使用，能否以工程未经过竣工验收拒付工程款?
发布日期：2022-03-25 浏览次数：445
不能。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
- 上一篇：什么是“支付令”?单位可以申请吗?
- 下一篇：拖欠货款，可以写催款函进行催收吗?
扫一扫咨询律师